首页 > 范文大全 > 合同范本 > 承包合同 > 绿化工程合同

绿化工程合同

发布时间:2020-04-01

绿化工程合同

  绿化工程为人们提供了一个良好的休息、文化娱乐、亲近大自然的场所,是保护生态环境的重要措施。对于绿化工程合同你又是怎样理解的呢?以下是在第一范文网小编为大家整理的绿化工程合同范文,感谢您的阅读。

绿化工程合同范文1

  甲方(建设方):

  乙方(施工方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容和工程范围:

  二、合同工期

  1、开工日期:

  2、竣工日期:

  三、质量标准

  本工程执行 ,

  工程质量标准合格。

  四、合同价款

  1、该工程造价以竣工后实际工程量结算。

  1、该工程造价以实际工程量的双方议定价格为依据,以总承包形式而定,总承包价格为(: 元)大写:

  3、工程款在工程验收后一次性结清。

  4、养护期从年月日 到 年月日 为止。

  五、双方权力与义务

  (一)、甲方

  1、 办理施工所需的证件、批件,提供有关隐蔽、障碍物资料。

  2、提供施工所需水源、电源等保证施工需要,水电费由乙方承担。

  3、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

  4、派驻施工现场的监理工程师或工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况监督检查,负责工程中的验收和其它必须的签证。

  5、组织对工程的竣工验收。

  (二)、乙方

  1、根据甲方委托,在其承揽的工程范围内,完全全部工程。

  2、施工场地清洁卫生,执行行业文明施工要求。

  3、对施工场地周围的管线和邻近建(构)筑物实施保护。

  4、遵守政府有关部门对施工场地、交通、噪音及环保和安全生产等内容的规定。

  5、严格施工,确保工程质量,并按合同规定的时间如期完成和交付。

  6、提供竣工验收资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收

  六、施工安全

  工程参与各方按照国家建设安全生产相关规定负责工程项目施工安全,承担相应安全责任。

  七、其他

  1、未尽事宜,双方协商另行签订补充协议。

  2、本协议一式四份,甲方两份,乙方两份,自签字之日起生效,具有同等的法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

绿化工程合同范文2

  甲方:

  乙方:

  为确保工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下协议,希双方共同遵守。

  第一条 工程概况

  1、 工程名称:X有限公司厂区绿化

  2、 承包方式:包工包料

  3、 工程总造价:_____万元

  第二条 工程期限

  本工程定于____年____月____日开工,____年___月___日竣工,合同工期为____天

  第三条 工程延误与工程奖罚

  1、 乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前通知甲方。

  2、 施工中因各种原因需要停工,应提前一天向甲方提出申请,由甲方确定是否停工。

  3、 如遇不可抗拒因素如地震等自然灾害等,工期相应顺延。

  4、 因乙方原因造成延期开工或停工的,工期每延误一天罚乙方现金500元。因甲方原因造成工期拖延的,工期每延误一天罚甲方现金500元。

  第四条 甲方职责

  1、 确保施工前,现场做到三通一平。

  2、 确保乙方施工用水及养护用水用电。

  3、 甲方为乙方提供地下隐蔽工程的资料。

  4、 及时向乙方支付工程款。

  第五条 乙方工作职责

  1、 乙方必须按甲方确认的工程进行组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。

  2、 工程竣工后,乙方应按本合同约定的养护期,对本工程承担养护责任。

  3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的事故责任及相关费用,由乙方单独承担。

  第六条 质量验收

  1、 苗木栽植要遵守技术操作规范,确保苗木成活率100%。

  2、 苗木质量要完全符合设计质量要求,如达不到要求应及时更换。

  第七条 付款方式

  1. 第一次付款,合同签订生效后,甲方须向乙方支付工程总造价的30% 。

  2. 第二次付款,草坪铺设过半时甲方向乙方支付工程总造价的40%。

  3. 第三次付款,工程竣工验收合格后,甲方向乙方工程总造价的25%.

  4. 余款在养护期满后一次付清。

  第八条 养护期限

  本工程养护期为一年(当年12月底结束)本合同一式两份,甲乙双方各持一份,签订之日起生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

绿化工程合同范文3

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  一、工程内容

  棒杰新厂房主干道两侧鹅卵石景观工程。

  二、合同价款

  合同固定单价:以450元/吨计价,以发包签收的实际用量计算。

  三、结算价款

  ①、本合同为固定单价合同(不因市场价格上下波动而调整),即为完成一个计量单位所需的直接费、综合间接费、措施费和税金等的综合成品结算单价;,

  ②、包含材料费、运输费、施工费、安全管理费、风险因素等;

  四、付款方式工程完工,且发包人验收合格,凭正式发票在五个工作日内付清。

  五、工期:20xx年10月23日完工。

  六、此合同如有异议,双方协商解决;协商不成,由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。

  七、此合同一式二份,双方签字盖章后生效,发包人、承包人各执一份。

  八、本合同于20xx年10月18日在浙江棒杰数码针织品股份有限公司新厂区签订。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

绿化工程合同 相关内容:
  • 绿化工程合同(精选25篇)

    工程合同范本如下:_________________发包方(甲方):_________________地址:________________邮码________________电话________________法定代表人:________________职务________________承包方(乙方):_________________地址:_______...

  • 绿化工程合同(通用22篇)

    工程名称:___________发包方:_____________承包方:_____________合同编号:__________发包人(全称):________________承包人(全称):________________承包人资质等级:________________依照《中华人民共和国民法典》和中华人民共和国建...

  • 绿化工程合同(精选23篇)

    业主(甲方):_________________________承包方(乙方):_______________________根据《_____》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行?施工工程达成一致...

  • 绿化工程合同(精选21篇)

    工程名称:___________发包方:_____________承包方:_____________合同编号:__________发包人(全称):________________承包人(全称):________________承包人资质等级:________________依照《中华人民共和国民法典》和中华人民共和国建...

  • 绿化工程合同(精选20篇)

    发包人(全称)_____________________承包人(全称)_____________________依照《_____》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同。...

  • 绿化工程合同(精选19篇)

    发包人(全称)_____________________承包人(全称)_____________________依照《_____》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同。...

  • 绿化工程合同(精选13篇)

    发包方(甲方):_______________________承包方(已方):_______________________经公开招标,甲方将_________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责...

  • 绿化工程合同(精选13篇)

    发包人(全称)_____________________承包人(全称)_____________________依照《_____》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同。...

  • 绿化工程合同(精选13篇)

    发包人:(以下简称甲方)承包人: (以下简称乙方)一、工程内容棒杰新厂房主干道两侧鹅卵石景观工程。二、合同价款合同固定单价:以450元/吨计价,以发包签收的实际用量计算。...

  • 绿化工程合同(精选10篇)

    发包人(全称):承包人(全称):承包人资质等级:依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(gf- 99- 0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就...

  • 绿化工程合同(通用8篇)

    甲方:乙方:为确保工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下协议,希双方共同遵守。第一条 工程概况1、 工程名称:X有限公司厂区绿化2、 承包方式:包工包料3、 工程总造价:_____万元第二条 工程期限本工程定于____年____月____日开工,...

  • 绿化工程合同(精选15篇)

    甲方:乙方:为确保工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下协议,希双方共同遵守。第一条 工程概况1、 工程名称:X有限公司厂区绿化2、 承包方式:包工包料3、 工程总造价:_____万元第二条 工程期限本工程定于____年____月____日开工,...

  • 绿化工程合同(精选18篇)

    发包人(全称):承包人(全称):承包人资质等级:依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(gf- 99- 0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就...

  • 绿化工程合同(精选18篇)

    甲方(建设方):乙方(施工方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。...

  • 绿化工程合同4篇

    绿化工程由甲方委托乙方实施。为明确本工程甲、乙方的职责、义务和权利,保质保量、按期完成工程建设任务。经甲、乙双方协商一致,特签定如下合同条款:第一条:工程地点和名称:1、工程地点:。2、工程名称:国道东段路两侧绿化工程。...

  • 承包合同