买卖合同 | 借款合同 | 租赁合同 | 承揽合同 | 运输合同 | 经营合同 | 劳动合同 | 委托合同 | 建设工程合同 | 房地产商 | 投资合同 | 招标合同 | 证券合同 | 建筑
赠与合同 | 合同样本 | 技术合同 | 保险合同 | 用工合同 | 合作合同 | 租房合同 | 购销合同 | 知识产权合同 | 装修合同 | 销售合同 | 购房合同 | 采购合同 | 施工
供货合同 | 劳务合同 | 承包合同 | 聘用合同 | 转让合同 | 代理合同 | 广告合同 | 加工合同 | 商标专利合同 | 集体合同 | 加盟合同 | 服务合同 | 教育合同 | 婚姻
首页 > 范文大全 > 合同范本 > 承包合同 > 弱电工程施工合同书范本(通用9篇)

弱电工程施工合同书范本

发布时间:2022-08-05

弱电工程施工合同书范本(通用9篇)

弱电工程施工合同书范本 篇1

  甲 方:

  乙 方:

  依据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为了明确双方的权利与义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款,订立本合同。

  第一条 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程范围:网络综合布线

  工程内容:设备购置、系统综合布线、设备安装和调试

  签约地点:

  第二条 设备要求及设备清单

  乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。

  设备清单详见本合同的附件1,该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认,经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。

  第三条 工程款及支付方式

  本合同项下的工程款总额为¥ 元整,大写:人民币 整。 甲方应在合同签署之日起3个工作日内,将款项按下列支付方式支付至以下其中一个账户。

  1.对公账户:开户名称:广州市申爵利电子科技有限公司

  开户银行:建设银行广州海珠支行 账号:440021330

  2.对私账户:开户名称:曾祥辉

  开户银行:交通银行 账号:6222620710003462569

  工程款支付方式为:

  1、本合同签定后 3 日内,甲方支付乙方总工程款的 30% 作为预付款,即¥ 元整,大写:人民币 整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购,并根据甲方通知后按时进场。

  2、乙方接甲方通知进场后,开始施工后的5天内甲方按照工程进度支付乙方总工程款的 30% ,即¥ 元整,大写:人民币 整。

  3、乙方对工程安装调试完毕后,由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格并稳定运行一周后,经双方签字确认,甲方应在 5 日内支付乙方总工程款的 35% ,即¥ 元整,大写:人民币 元整。剩余工程款总额的 5% 做为两年质保金,保修期一年届满后 5日 内支付5%,¥ 元整,大写:人民币 元整即给乙方。

  4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的设备保修、维护费用,但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所,并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装设施所需。对于超出部分,甲方不予承担相关工料费用。

  第四条 工程建设期限

  合同签订,预付款到位后,根据甲乙双方商定日期,最多不超过7天入场,整个施工工期为 天( 年 月 日开工, 年 月 日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试,并能正常投入使用)

  第五条 产品质量及安装调试要求

  1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案,并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件资料文件等。

  2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品,且包装为原包装,内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权立即要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方提供供货证明,经甲方验收,不得以次充好,以假充真,如发现非正品一律以一赔十。

  3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责在5个工作日内完成安装布局设计图纸,在甲方对设计图纸确认后,方能开始设备安装、调试,要求做到布局合理、布线规范,便于使用和维护,符合国家相关技术标准。

  4、甲方付清总工程款的 60% 后,应负责提供系统安装和调试的必要条件,做好施工方的现场协调工作,积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后,甲

  5、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的,应立即返工直到达到标准。

  6、乙方施工过程中需保证以下起码标准:

  (1)所有线路封闭,不存在任何管线外露;

  (2)所有隐蔽工程在甲方检验并书面确认后进行隐蔽;

  (3)所有线路排线科学、有序,不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。

  7、由甲方提供安装场地和电源。

  第六条 技术标准和质量保证

  1、布线标准:乙方综合布线方案,严格遵照国际《综合布线系统工程设计规范》GB50311-20xx。

  2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准,该等设备应能达到系统稳定运行的要求,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换产品,由此带来的损失由乙方承担。

  3、乙方对综合布线、设备质保期限为两年。

  4、工程完工后如出现质量问题,乙方保证在甲方提出后24小时内派人员检修。

  第七条 工程设备的验收

  1、甲方付清预付款后,乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方,乙方应要求甲方验收后书面确认,由乙方负责保管,领料。

  2、甲乙双方在工程结束后,将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。

  第八条 技术支持及售后服务

  1、在系统正式投入施工后,乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施,并保证进度。

  2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行,并接受甲方的监督。

  3、乙方为甲方培训2名操作人员,要求能达到正确使用和维护设备。

  4、乙方承诺质保期内如遇产品质量和系统调试问题,经电话面授无法解决的,乙方将在5小时到项目现场进行故障排查和解决有关问题。

  第九条 验收和移交

  1、系统调试开通壹周内,由乙方书面通知甲方组织验收,并提供相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小组,验收小组由双方各指派2名人员组成,验收小组对系统作全面验收,验收合格后各方签字确认,签注验收结论,并由乙方移交给甲方。

  2、如甲方在一个月内没有进行验收的,则视为默认工程验收通过。

  第十条 设备保修

  1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内,若产品有质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本计算。更换的产品必须为新品,且质保期从更换之日起算。

  2、出现简单技术问题时,乙方应提供电话咨询,4小时内解决问题。电话咨询无法解决的,对复杂技术问题,乙方应24小时内到现场服务

  重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。

  3、系统开通后壹年内如出现使用故障,乙方负责免费维修,如故障是因人为或意外引起的,需调换的设备或零件的费用由甲方负责,乙方负责免费维修。

  第十一条 违约责任

  1、甲方的违约责任

  (1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等,应当赔偿乙方因此造成的损失;

  (2)无合理理由,中途解除合同,甲方支付乙方违约金,违约金为未履行部分工程款总额的40%;

  (3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作,乙方有权解除合同,甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的,除交付工程的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方停工期间的损失;

  (4)超过合同规定日期付款,应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之五向乙方偿付违约金;

  (5)甲方拒绝接收设备和部件,应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;

  (6)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

  2、乙方的违约责任

  (1)乙方的以下行为构成违约,应承担相应更换、重做、维修等义务外,直接影响甲方正常工作进展,或有其他严重违约情形的,甲方可单方解除合同,并不承担相应的赔付责任:

  A、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;

  B、未按合同规定的期限交付工程;

  C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

  (2)乙方未提供设备保质、保修服务,或乙方提供的保质、保修服务未达到合同约定要求的,甲方除要求乙方继续承担相关义务外,可拒绝支付质保金。

  (3)乙方未能按时完成项目工程的按照调试,影响甲方正常工作开展的,乙方按照每天工程款总额的0.5%作为逾期滞纳金支付给甲方;甲方没有按照工程进度支付相应款项给乙方的,每逾期一天按照工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。

  (4)因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失,乙方应承担赔偿责任。

  第十二条 责任免除

  1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题,应由甲方承担责任。

  2、发生不可抗力造成一方或双方损失的,均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失,损失扩大的,由该方承担责任。

  第十三条 合同的变更和解除

  本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  第十四条 施工期间出现乙方员工工伤事故,由乙方自行负责。施工期间出现如乙方损坏甲方财产,由乙方照价赔偿。

  第十五条 合同生效与终止

  1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

  2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

  第十六条 纠纷处理及其他

  1、本合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时,依法向合同签订地人民法院起诉。

  2、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。附件与本合同具有同等效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  代表签字:年 月 日

  代表签字: 年 月 日

弱电工程施工合同书范本 篇2

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  签订地点:

  第一条、工程项目

  1-1.工程名称:

  1-2.工程地点:

  1-3.工程范围及内容:监控工程。

  第二条、工程期限

  2-1.开工日期:

  2-2.工期:约5天

  2-3.由于施工环境,天气等原因,工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。

  第三条、工程计价方式

  按照设备清单,在合同履行中发生需要增加合同款的情况下,经甲方确认按实际发生的设备,线材及工费相应增加。

  第四条、工程总价与付款方式

  4-1.工程总价:人民币

  4-2.付款方式:

  4-2-1.首付,合同签订2日内甲方付给乙方合同价款30%,人民币

  4-2-3.设备全部进场, 甲方验货完毕3日内再付合同价款40%,人民币

  4-2-4.乙方安装设备并调试,工程竣工验收合格后3日内甲方付给乙方合同价款20%,人民币

  4-2-5.余款10%,人民币,留作保修金,保修期期满后一周内付清。

  第五条、工程质量标准和验收

  5-1.工程质量必须严格按照国家相关标准执行,甲方按照相关标准对工程进行验收。

  5-2.乙方提供的所有设备、材料、零配件,均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致,设备、材料进场须事先报请甲方认可,线材需按国家标准并提供合格证明。

  第六条、乙方责任

  6-1.乙方应按质完成工程,因工程质量方面的原因,未通过验收的,乙方应采取积极措施,在甲方规定时间内完成整改,直至验收合格。

  6-2.因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的,乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。

  6-3.乙方必须服从甲方的管理和统一安排,以工程整体目标为主,按甲方的要求进行现场施工。

  6-4.乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。

  第七条、甲方责任

  7-1.甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系,为施工提供必要条件,乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。

  7-2.因甲方付款或其它原因造成的工期延误,乙方工期顺延。

  7-3.甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。

  第八条、违约责任

  8-1.甲乙双方均不得擅自变更、解除合同,如一方无正当理由解除合同,应向守约方赔偿相应损失。

  8-2.乙方应按约履行合同,如工程质量不符合约定,应赔偿给甲方造成的相应损失。

  8-3.乙方应按约定的工期完成工程,除甲方原因或不可抗力因素外。

  第九条、保修期

  9-1.保修期限:从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合格之日起,乙方负责免费保修一年。

  9-2.乙方在保修期内,接到甲方需要技术服务的传真或其他通知方式后,应在24小时内及时进行处理,属产品质量问题的不收费,属人为操作失误,自然灾害等非正常因素只收坏损件成本费;如在24小时内经维修不能恢复系统正常使用, 乙方必须提供同类替代产品,保证系统正常运行。

  9-3.为保证系统正常运行,工程验收合格投入使用三年内,乙方负责每年对设备进行一次免费全面检查,由甲方在检查单上签字。

  第十条、人员培训

  10-1.工程施工过程中,甲方应指定人员随时了解工程情况,熟悉系统。

  10-2.乙方对甲方指定人员免费培训系统操作,技术交底,直至能够独立操作。

  10-3.乙方协助甲方对上机人员进行考核,及不定期培训与考核。

  第十一条、争议解决

  如签约双方在执行本合同过程中产生争议和纠纷,双方应首先友好协商;如协商不成,可起诉。

  第十二条、其它

  12-1.合同未尽事宜,双方协商解决。

  12-2.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。本合同文本一式两份份,甲乙双方各执一份。合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力,本合同涂改无效。

  甲方: 乙方:

  代表人签字: 代表人签字:

  盖章: 盖章

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

弱电工程施工合同书范本 篇3

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  第一条、 工程项目:

  1. 工程名称:

  2. 工程地点:

  3. 工程范围及内容:综合布线工程

  乙方具体负责:

  (1) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装

  第二条、 工程期限:

  1. 开工日期:

  2. 完工日期:

  第三条、 工程计价方式:

  本工程采用竣工图定额计价法。采用20xx年《建筑与建筑群综合布线系统预算定额》、《通信建设工程价款结算办法》、《通信建设工程施工机械台班费用定额》、《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》。

  按照《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》的规定,本工程为通信线路工程二类工程,相应取费标准按照二类工程计取。

  工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础,工程取费标准由审计部门依照定额确认,工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超过8%,则超出部分由乙方承担审计费用。(审计费标准为审减额的4%计取)

  第四条、 承包工程付款方式:

  1. 合同签订后,在乙方进入工地施工之日起10日,甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。

  2. 其他工程费按照形象进度付款至70%,每月25日由乙方向甲方报当月的工程结算书,一式四份,甲方对乙方所报的书面结算进行审核,审核后

  10日内向乙方支付所报进度款的70%。

  3. 系统工程结束, 竣工并调试验收合格后,工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。

  4. 甲方留乙方工程款的5%作为质保金, 调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。

  第五条、 乙方责任:

  1. 乙方必须遵照国家颁布的有关设计、施工验收规范和质量检验评定标准组织施工。乙方应按质完成工程,因工程质量方面的原因,未通过验收的,乙方应采取积极措施,直至验收合格,并承担给甲方造成的相应损失,包括工期、质量等间接责任。

  2. 因乙方野蛮施工造成甲方损失,乙方应赔偿给甲方造成的相应损失费用。

  3. 乙方在工程验收合格后30日内向甲方提供完整的竣工文件(包括设备的技术资料、产品的技术性能说明书、操作手册、进口材料需提供中外文说明书)。

  4. 乙方必须服从总承包单位的管理和统一安排,以工程整体目标为主,按总包单位的要求进行现场施工。

  第六条、 甲方责任:

  1. 甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、内装修、水风电等各工种之间的关系,为施工提供必要条件,乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。

  2. 因甲方原因,造成工期延误,给乙方造成损失,由甲方承担责任,并对乙方所受损失给予相应赔偿。

  3. 甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。

  4. 甲方应提供设计图纸及相关技术资料,如发生设计变更或功能发生变化,因甲方未能及时向乙方提出变更通知,造成工期延误,交工日期顺延。

  第七条、 违约责任:

  1. 甲乙双方均不得擅自变更、解除合同,如一方无正当理由解除合同,应向守约方支付变更或解除合同总额的20%的违约金。

  2. 乙方应按约履行合同,如工程质量不符合约定,应赔偿给甲方造成的相应损失。

  3. 乙方应按约定的工期完成工程,除甲方原因或不可抗力因素外,乙方每延期完工一天,应向甲方缴付合同总额的5‰的违约金。

  第八条、 保修期:

  1. 保修期限:从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合同之日起,乙方负责免费保修一年。

  2. 乙方在保修期内,在接到甲方需要技术服务的传真或其他通知方式后,应在24小时内及时进行处理,属产品质量问题的不收费,属操作失误只收坏损件成本费。如在24小时内经维修不能恢复系统正常使用, 乙方必须提供同类替代产品,保证系统正常进行。

  3. 为保证系统正常运行,由甲方约定时间,乙方每年对设备进行一次定期的全面检查,由甲方在检查单上签字。

  第九条、 人员培训:

  1. 工程施工过程中,甲方应指定人员随时了解工程情况。

  2. 乙方对甲方指定人员免费培训系统操作。

  3. 经乙方考核合格后,允许受训人员上机操作,不合格人员不得上机。

  第十条、 争议解决;

  如签约双方在执行本合同过程中产生异议和纠纷,发生争议,双方首先应友好协商;如协商不成,任何一方均可向哈尔滨市仲裁委员会申请仲裁。

  第十一条、 工程增减项:

  合同生效后,设计院或甲方提出变更,增加、减少设备数量和费用时,按实际供货、现场签证、竣工图来结算。结算方式采用本合同第三条的工程计价方式。

  第十二条、 其它:

  1. 本合同没有明确规定的,按《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定执行。

  2. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。本合同文本一式陆份,甲乙双方各执叁份。合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲 方:

  乙 方:

  签订日期:

弱电工程施工合同书范本 篇4

  甲方:江苏宏大建设集团有限公司无锡市公安局干部学校改扩建工程项目部

  乙方:中信北京国安电气总公司

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定,结合本工程具体情况, 为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成分包施工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本劳务分包合同。

  一、工作内容:

  甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括:

  分包范围及内容:无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫,本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆,以及室外总体平面等,改扩建总建筑面积为3.1万平方米。

  无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造,建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统,并需在系统建设中,考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统:

  1. 数字电视监控系统

  2. 防盗报警系统

  3. 光纤周界报警系统

  4. 电子巡更系统

  5. 一卡通系统

  6. 综合布线系统

  7. 计算机网络系统

  8. 程控交换机系统

  9. 电视系统

  10. 背景音乐及紧急广播系统

  11. 音视频系统

  12. 录播系统

  13. 电子白板系统

  14. 信息发布系统

  15. 电子阅览室系统

  16. 无线对讲系统

  17. LED屏显示系统 18. 系统集成(选配,不计入投标价)

  19. 机房工程

  20. 信息化教室工程 21. 综合管道工程

  二、结算方式:

  1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。

  2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;(约每月1~8号)。最终结算时把这部分费用扣除。

  3、工程竣工验收合格后,付至合同总价的,待工程结算审价结束后付至总价的 ;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;

  4、本综合单价包括所有有关的费用:如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费,临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。

  三、质量要求、验收办法及处罚措施:

  1、乙方必须服从甲方统一调配,按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工,并达到规范合格标准。

  2、支撑系统必须全稳定可靠。

  3、一个部位完成后,乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收,一次验收不合格视情况罚款100—500元。甲方在检查中提出了整改意见,乙方必须限时整改,若整改不及时或不认真整改时,每处罚款300元。若验收不合格,整改时间耽误了工期计划,则该段工作量单价下调10%。

  4、分段分项工程完成后,经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责人及工长验收符合要求,并签字、认可后才能予以结算。

  四、安全文明施工要求及处罚措施:

  1、进入施工现场,必须戴好安全帽,使用安全带,违章者每人次罚款100元。

  2、使用电动工具时,要用有责任心、有经验的人来操作,操作人必须具有机械操作证,严禁违章作业及冒险蛮干。

  3、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电,必须由项目部电工安装、架设并维修,其他人员不得乱动,有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理,违章者每人次罚款100元。

  4、严禁酒后作业,违者每人罚款200元。

  5、施工中若发生安全事故,如安全事故是由乙方原因造成的,甲方协助乙方处理有关事宜,对事故造成一切费用全部由乙方自负,与甲方无关。

  五、工期要求及处罚措施:

  乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要,确保按期或提前完成施工任务,已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚:

  1、每个工期段达不到要求的,该段罚款1000元。

  2、总工期达不到要求者,除按每个工期段罚款外,所承包的总工程量单价下调10%。

  3、乙方连续两个施工段不能按期完成,甲方有权单方面解除合同,已完成的工作量按合同单价的90%结算,其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿;或者,甲方自行充实施工人员,单价按合同单价的2倍计取,从乙方结算中扣除。

  六、其它事项:

  1、乙方必须自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具。

  2、严禁偷、抢、打架,每出现一次罚款1000元。

  3、严禁聚众闹事等现象发生,工地中发生任何事情必须及时向甲方项目经理汇报,共同协商,妥善处理,防止事态扩大,出现上述行为,无论有何理由,每次均罚乙方5000元,工程结算时扣除。

  4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料,要严格管理使用,禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失,按其经济价值的3倍收罚款。

  5、严格执行甲方规定的作息时间,不遵守者,每次罚款200元。

  6、所有进入施工现场的人员,必须提供身份证逐一登记清楚。

  7、就餐时,必须按次序排队领取饭菜,严禁拥挤起哄,每发现一人次罚款100元。领饭时要讲究卫生,听从炊事人员的管理,不准打架,有问题要找项目经理或栋号长解决,若在就餐期间同炊事人员打架,无论有何理由,每次罚款1000元。

  8、年满50周岁以上或者体弱、病残者,严禁进入施工现场,隐瞒者每人罚款1000元。

  11、所有操作人员及代班人员必须参加甲方组织的班前会、班后会,以便处理施工过程中存在的问题,严禁不参加,有事提前向甲方栋号长请假,无故不参加者,每人次罚款50元。

  12、进入施工现场施工后,没有完成合同工作量中途退场者,无论有何理由,已完成部分均按合同价款的90%予以结算,其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。

  13、未经甲方同意,严禁私自开灶,严禁使用电炉等电器设备。

  14、安全、技术交底是合同的一部分;乙方负责人或委托代理人必须全天在施工现场。

  15、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效,工程完工结算后终止。

  七、本合同书未尽事宜,双方协商解决。本合同书在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  甲方代表: 乙方代表:

  签约日期: 签约日期:

弱电工程施工合同书范本 篇5

  甲方: (以下简称甲方)

  身份证号码:

  乙方: (以下简称乙方)

  身份证号码:

  根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着平等、公正、自愿的原则,签订本协议,双方共同遵守,严格履行。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程范围及施工内容:消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)

  四、计价方式:按设备每点 元计算(以消防主机点数为准)。以上价格不含税、不开发票。

  五、施工工期:以主合同工期一致、满足甲方进度要求,并不影响项目的进度计划。

  六、承包方式:人工费承包。

  七、工程材料要求:

  1、本工程材料由甲方提供,乙方对不符合要求的材料可提出异议,若甲方同意使用,由此造成的责任、损失,由甲方自行承担。

  2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定,满足设计要求。

  3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等,需经监理进场验收合格后,乙方方可进行施工。

  4、乙方应节约用水用电,对甲方的各种材料合理使用,不得浪费,做到工完场清,垃圾自行清理,由于乙方原因,破坏土建已经完成的成品,由乙方负责赔偿,所有由乙方施工的项目,必须做好成品保护,直至竣工验收合格并移交给建设单位后为止。

  八、结算方式及付款方式:

  1、乙方应在每月1日前申报上个月(1-31日)完成工程量,合同外工程量应另列计算清单并说明原因,由甲方审核后并经现场代表评定合格后每月15-20日支付进度款。每月按进度支付已完成工作量的80%人工费。

  2. 工程完工消防验收合格并移交给建设单位后,乙方编制工程人工费用结算书经甲方审核后一个月内再付17%,预留3%作为人工保修费

  3工程量分析(穿线部分占总工程量的35%,设备安装部分占总工程量的35%,设备调试部分占总工程量的30%)

  九、工程质量:

  本工程质量要求为合格工程(相关职能部门规定的验收合格标准),乙方必须按照施工图纸、有关图集及施工验收规范和验评标准施工,若因乙方原因造成验收不合格,乙方承担全部责任。

  十、文明、安全施工:

  1、乙方参加施工人员必须穿着整齐,严禁赤膊进场,文明施工。

  2、乙方安排专人负责自己施工区域内安全巡查,监督工作,做到安全施工。

  3、做到使用材料堆放有序及做好现场卫生清理工作,保持施工场所整洁卫生,当日工完场清。

  4、由于乙方施工原因造成的安全事故,费用由乙方负责。、

  十一、乙方按图施工完成后,若甲方要求变更或增加的施工项目,则费用另计。

  十二、违约责任:

  1、甲方应按工程进度及时支付工程款,如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失,由甲方承担,乙方有权暂停施工,追讨已施工完成部分工程款;若验收合格后,甲方仍未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停甲方使用所安装消防设施,直至甲方按约定付款时为止,所造成的一切责任损失均由甲方承担。

  2、甲方应及时提供材料,如材料原因造成的经济损失,甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单,以便甲方有足够的时间采购。

  3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件,工具由乙方自理。

  4、乙方在施工过程中,必须严格按照设计图纸要求,甲方的《施工组织设计》及“技术安全交底”要求进行施工操作,保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求,若施工质量达不到合同要求和图纸要求,乙方必须无条件返工整改至符合要求。

  5、所有安装必须配合土建工程施工,服从建设单位或监理单位合理安排,保证按期完成。

  如乙方无法按期完成工程进度,甲方有权单方提出清退处理,乙方不得有异议,并按已完成工作量的60%给予结算.

  6、乙方在施工过程中,必须做到节约用料,若发现浪费材料现象,甲方有权给予处罚。

  7、工程完工后,乙方提供技术,配合、协助甲方组织验收。

  十三、其他事项:

  1、施工图纸中的广播算半个点数,多线盘按一个点计算,其他点数以消防主机显示点数为准。

  2、7、8、9#楼上部如出现预埋管道堵塞及漏埋,乙方应及时通知甲方并以书面形式体现,以便甲方处理。

  3、地下室如出现管道堵塞及漏埋,由乙方自行处理,甲方楖不负责。

  十四、本合同未竞事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议,补充协议与本协议效力同等,若协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

  十五、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式贰份,双方各执一份,效力等同。工程款付清后,本合同自行失效。

  甲方: 乙方:

  开户行: 开户行:

  联系电话: 联系电话:

  签订日期: 签订日期:

弱电工程施工合同书范本 篇6

  甲方(发包单位):

  乙方(承包单位):

  经甲乙双方自愿协商同意,决定由乙方承包建设甲方的《,为明确双方在该项目中的权力、义务和责任,特签订以下工程承包合同,由双方共同遵守。

  第一条 工程项目

  一、工程项目名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包范围:

  1、数字监控系统的布线及设备安装调试;

  2、桥架安装;

  四、工程承包内容

  1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工;

  2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试;

  3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。

  五、工程建设质量承包要求:

  整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89:97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72:97》。

  1、桥架工程要求:

  1) 水平桥架安装;

  2) 垂直桥架安装;

  3) 桥架三通爬坡制作;

  2、布线工程要求

  1).数字监控系统,共计XX个前端,按照甲方要求,支持计算机网络传输、具备管理权限设定。

  第二条 双方责任

  一、甲方:

  1、指派现场代表负责协协调乙方施工;

  2、对乙方的施工进度,质量等问题进行监督检查;

  3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达

  4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工;

  5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。

  6、甲方提供乙方工作场所和库房,以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场

  7、甲方应负责系统设备的安全,防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。

  8、保修期内属非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的系统

  二、乙方:

  1、服从甲方的统一调度;

  2、组织人员进场;

  3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工,并提供相应的工程文档;

  4、工程质量必须达到优良;

  5、系统验收合格后壹年内,在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障,由乙方负责免费维修。

  第三条 工程期限及配合

  一、进场日期为 年 月 日,工期定为 天,并配合验收。

  二、如乙方无故延误工期则视为违约,按每延误一天处以合同金额的1‰罚款。

  第四条 工程费用

  一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工,工程范围之外的工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。

  二、经甲乙双方协商确定,本次工程承包合同总金额人民币: X元整(¥)。如果发生工程量的变更,甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。

  第五条 工程验收

  一、验收标准:根据国际标准ISO/IEC IS11801,国内标准CECS89:97的规定进行验收;在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件:(1)详细布线安装图2份(包括各楼层监控摄像机布置图,线缆走向系统图及编号等内容)

  二、验收要求:除不可抗力的原因外,乙方承包建设的工程经验收达不到规定要求,乙方必须返工,费用由乙方承担。由此造成工期延误的,按每延误一天处以工程总额的1‰罚款。

  第六条 付款方式

  一、合同签定后3日内,甲方向乙方支付工程预算总费用的60%,计为人民币:X万X仟X佰X拾X元X角(¥X元);

  二、工程完工乙方自行验收后三日内,甲方应安排验收,并在验收合格后壹周内根据实际工程量(如有变化,按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用)与乙方结算至工程总费用的100%(¥X元),如甲方无故不予支付,按每延付一日处以工程总额1‰的罚款。

  第七条 合同纠纷

  一、如有一方违背本合同,除本合同另有约定外,应负责向对方支付违约金1万元,并赔偿因对方违约而造成的经济损失。如在履行合同中发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。

  二、本承包合同的附件包括:附表1:监控系统点位图;附表2:桥架安装图;以上附件1-2是本承包合同有效组成部分,与本承包合同具有同等效力。

  三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本承包合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

弱电工程施工合同书范本 篇7

  甲方:

  乙方:

  双方经友好协商同意,根据有关规定,签定本合同。

  第一条、工程项目

  工程名称:

  工程地点:

  第二条、工程范围及工程量

  按照甲方提供的招标文件、工程施工图纸规定的内容等,安装验收,并提供竣工资料。

  第三条、工程期限

  工期共 天,自乙方收到甲方进场通知书之日起计算,甲方提供的全部主材料必须在开工后_ 天内到齐,否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素(如火灾、地震、水灾等)影响工期,双方另行商定解决。

  当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。

  在施工中如因甲方原因造成工期延误,中途停建、缓建,乙方工期顺延。

  第四条、工程费用

  1、 本工程合同总价为人民币 元(大写: 元整)。

  2、 分包工程中产生的工程量变化,乙方按实与甲方结算。

  3、 此合同总价为含税价格,不包括所有理费、费、,此部分费用由甲方负责。

  第五条、工程费用支付与结算

  1、 本合同签定后, 个工作日内甲方付工程预付款,甲方支付合同总价的 %,即 元(大写: 元整)。

  2、 工程进行到设备调试完毕,系统运行正常后 天内,乙方向甲方提供工程竣工图,甲方累计向乙支付合同总价的_ ___%,即_ _元(大写: _

  元 整)。

  3、 乙方工程竣工后并提供竣工图纸,并通过甲方验收合格后,于__ __天内提供工程结算单,甲方在收到这些资料后__ __个工作日内审定完毕。在甲方同意工程

  量结算,审定通过后,_ _个工作日内甲方累计向乙方支付合同总价的 %,即 元(大写: 元整 )。

  4、 乙方负责本工程一年质量保修,一年质量保修期后,_ _个工作日内,甲方向乙方支付工程全部余款。

  第六条、甲方工作

  1、 甲方负责工程所需的一切材料,但不含工程中所需的工具、仪表及工具类易耗品、消损品等。如布线测试仪表、冲击钻、水表、电表、端接工具及砂轮片等;

  2、 甲方负责协助乙方办理相关施工手续,提供施工材料存放场地;

  3、 甲方有权对乙方违反甲方制定的《制度》进行处罚;

  4、 甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工;

  5、 甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。

  第七条、乙方工作

  1、 根据本合同第一、二条款,并允许一定范围内的工程量更改;

  2、 乙方必须保质保量按期完成本合同的安装调试工程。除甲方原因造成的因素外乙方每拖延一天,甲方按工程款的_ %_扣罚;

  3、乙方必须处理好同建设方的关系,应遵守有关规章制度;

  4、乙方在施工时,必须严格施工管理条例,严禁任何有损甲方形象的行为;

  5、各个工序施工完毕,乙方应及时清理现场,做到工完场清;

  6、乙方应保证施工工程质量,为各系统工程的调试提供保障,直到工程验收合格;

  7、乙方必须严格把好质量和工艺关,如果应质量和工艺原因导致工程返工,将除以乙方返工成本n倍罚金。应质量和工艺原因导致工程延期或不能验收,将处以乙方罚金。

  8、乙方必须遵守工地的各项管理规定,如有违反建设方管理规定遭到处罚,由乙方负责。施工期间,乙方必须采取有效的措施保护原有建筑物,所有对大楼结构可能构成安全隐患的施工方式,都必须报请甲方,经甲方向建设方争取同意后方可施工;否则由此而造成的一切损失,全部由乙方承担。对已施工好的其它专业成品乙方有义务进行保护,如因乙方原因造成的损失由乙方进行返修及赔偿。设备安装必须要有专业人员负责,因由乙方安装人员造成的设备损坏,乙方必须无偿修复或原价赔偿。

  9、甲方进场的材料乙方有义务将其保管好,不能有掉失现象发生。若有掉失要按原价%赔偿。

  10、必须保证施工安全,所有施工出现的责任由乙方自行承担。

  12、乙方进场后,遵守职业道德,不得中途恶意加价或提出退场。若工程量有增加,可以向甲方提供申请以供商讨。若乙方退场,将扣下乙方所有工程费用。

  13、在工程验收合格后,应配合对本工程各系统免费提供xx年的保质维护。

  第八条、工程验收

  1、自验:工程正式验收之前,乙方应对施工工程进行自验;

  2、发出《工程验收通知书》:在自验的基础上,乙方完成整体工程应于验收之前五天,向甲方工程监理单位发送《工程验收通知书》;

  3、组织验收工作:甲方根据《工程验收通知书》,组织工程、监理、设计等有关部门,同乙方一起进行检查验收;

  4、签发《工程验收证明书》并办理工程移交:

  ⑴ 工程验收合格,甲方应出具《验收合格报告》给乙方,并按本合同第五条进行工程款的支付;

  ⑵ 工程验收不合格:甲方应出具《验收不合格报告》给乙方,乙方应在限期内对不合格项目进行整改直至验收合格;

  ⑶ 工程中隐蔽工程未经验收的,甲方有权开启重验,验收合格,费用由乙方负责,验收不合格,处以罚款。

  5、验收的内容:本合同第一、二条款内容进行工程验收;

  6、验收的标准:

  ⑴ 国家现行的施工验收规范;

  ⑵ 国家和行业颁发的施工规范,标准和技术规定;

  ⑷ 工程设计文件(包括:施工图纸、设计说明书、设计变更洽商记录、工程施工规范说明);

  ⑸ 双方有关工程施工的技术洽商说明。

  第九条、合同的生效与终止

  本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。工程经甲方和监理验收合格和峻工结算后,有关维护保养内容有效,其它条款即告自行终止。维护保养期满,甲方结清尾款,本合同自行终止。

  第十条、纠纷解决

  甲、乙双方在执行本合同的过程中发生纠纷争执时,双方应本着友好协商的态度解决问题。协商无效时,双方只能在甲方所在地法院提起诉讼,败诉方应承担违约责任并向对方赔偿损失。

  第十一条、其他

  1、 本工程乙方不得转包或分包,一经发现,甲方将对乙方进行处罚直至取消其工程代理资格;

  2、 在施工过程中,如发现乙方有损害甲方利益(包括甲方资产、严重工程质量问题等)的行为或者发现乙方不配合,不按合同要求、计划和弱电工艺标准施工的,甲方有权单方面终止合同和取消乙方的工程代理资格。

  3、 由于乙方施工质量原因导致的变更和修补,工期不予顺延,因此发生的损失由乙方负责;

  4、 乙方应注意现场的文明施工、安全施工、规范施工和劳动保护。乙方施工人员在施工中发生的一切安全事故,乙方承担全部责任;

  5、 由于甲方原因造成工期拖延的,给予顺延;

  6、 合同未尽事宜,双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决;

  7、 本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

弱电工程施工合同书范本 篇8

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担**公司弱电工程有关事宜达成一致,签订本合同供双方共同遵守:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包方式:本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。

  二、乙方承包范围

  完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。

  三、合同价款

  本项目合同包干价人民币大写: (小写:¥ 元)。

  四、工程工期

  开工日: 年 月 日;

  完工日: 年 月 日。

  乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化,按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下,调整及采取相应的措施而增加的任何费用,均已包含在本合同价款内。

  五、付款方式

  本合同签订后,主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约 %,人民币 元定金,竣工验收合格后三日内将余款结清。

  六、甲方责任及工作

  1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件,负责施工现场的全面组织协调工作。

  2、甲方向乙方提供施工用电接口,电源容量由乙方提供需要数据,乙方挂表计量,费用由乙方自理。

  3、在设备安装、调试开始时,甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员,以掌握弱电系统整体情况。

  4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作,提供相关技术资料和支持。

  5、接到乙方的验收通知后,甲方应积极配合并承担规定由甲方支付的费用,组织相关单位和人员按时参加验收工作。

  七、乙方责任及工作:

  1、乙方必须保证严格按照报价表中规定的设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备,验收时如发现乙方所购材料及设备与附件报价表中的品牌或型号不相符的或有瑕疵的,甲方有权要求更换,乙方承担由此引起的工期及费用损失。

  2、甲方负责提供施工用电源接驳位置,但到具体用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。

  八、竣工验收

  1、乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求后,通知甲方组织人员进行验收。

  2、工程经竣工验收合格符合本合同要求,乙方清理好场地可办理场地移交,竣工验收合格证之日为竣工日。

  九、工程保修

  自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期,保修期为二年,保修期内由乙方保修并承担维修费用。

  十、争议的解决

  双方因履行本合同发生争议时,应当协商解决,当双方协商不能达成一致,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力;手写涂改双方未同时盖章无效;在甲乙双方履行完各自义务后自行终止。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

弱电工程施工合同书范本 篇9

  委托方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

  一、工程项目:

  1、工程名称:

  2、交货及安装工程地点:

  3、承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。

  二、系统总造价及其支付:

  (一)系统总造价

  1、本智能系统含税总包干价为人民币_____ ____.

  2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

  (二)工程款支付

  乙方完工验收后支付工程总造价款的80%,余款在三个月内付清。

  三、工期:

  1、本合同签订后,乙方于______年______月______日进场,到______年______月______日止, 完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

  2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。

  四、供货及安装:

  1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

  2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。

  五、维修保养:

  1、本智能系统保修期为一年,自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用。

  2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以最优惠价格适当向甲方收费。

  3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

  4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

  六、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_____日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。 甲方应督促和协调其它施工方,为乙方提供必要的施工条件,以免影响乙方施工工期。

  2、按工程进度向乙方支付工程款。

  3、委派王宽(项目经理)为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

  4、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。

  5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

  (二)乙方责任:

  1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

  2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。

  3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

  4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。

  5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

  七、违约责任:

  1、除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价0.5%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

  2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的0.5%计付违约金。

  3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的0.5%向甲方计付违约金。逾期超过60日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

  4、本智能系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修,直至达到验收标准。

  八、其他事宜:

  1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后7天内付清,否则按逾期付款处理。

  2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

  3、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向 人民法院提起诉讼。

  4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。

  5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果3日内不答复视为认可。

  6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

  7、本合同一式 三 份,甲方二份,乙方一份,后附布局平面图及设备设施清单。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  • 弱电工程施工合同书范本(通用9篇) 相关内容:
  • 2022工程施工合同如何写(精选20篇)
  • 施工单位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规...

  • 工程施工合同怎么写(精选16篇)
  • 甲方:乙方:甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:一、承包方式采用包工不包料方式承...

  • 简单供电工程施工合同(精选17篇)
  • 甲方名称:_____________地址:_____________法人代表:_____________乙方姓名:_____________性别:_____________年龄:_____________民族:_____________文化程度:_____________籍贯:_________省_________市现住址:_____________属于...

  • 工程施工合同通用格式(精选18篇)
  • 合同编号: 字 号中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局第一部分 协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,...

  • 2022年工程施工合同格式(通用18篇)
  • 甲方:乙方:为加快园区的工程施工进度,甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工,为明确双方权利及义务特签订如下...

  • 供电工程施工合同2022(通用19篇)
  • 发包方(甲方): 承包方(乙方):签定时间: 年 月 日按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。...

  • 项目工程施工合同2022(精选15篇)
  • 发包方(以下简称甲方):__________________________承包方(以下简称乙方):__________________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规,经甲乙双方友好协商,特制定以下条款,双方共同遵守...

  • 工程施工合同协议书(精选19篇)
  • 甲方:_公路局乙方:_公路局机修厂为确保工程项目顺利完工,经甲乙双方充分协商,并在此基础上达成如下协议内容:1、工程项目:s207线吉河桥便道抢修工程。...

  • 公司工程施工合同格式(精选20篇)
  • 发包方:(以下简称“甲方”)承包方:(以下简称“乙方”)根据《合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合...

  • 地域工程施工合同(精选18篇)
  • 施工单位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________一、工程概况:工程名称:____________________________工程地点:___________________________________建筑面积:__________________________...

  • 项目工程施工合同(通用20篇)
  • 发包方(以下简称甲方):__________________________承包方(以下简称乙方):__________________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规,经甲乙双方友好协商,特制定以下条款,双方共同遵守...

  • 供电工程施工合同通用2022(精选20篇)
  • 发包方(甲方): 承包方(乙方):签定时间: 年 月 日按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。...

  • 新版工程施工合同(精选18篇)
  • 发包方(简称甲方):_______________承包方(简称乙方):_______________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,...

  • 单位工程施工合同(通用15篇)
  • 第一条工程内容和承包范围(一)单项或单位工程类别、结构形式:______;层/幢;______;建筑面积____________;建筑面积㎡,道路:___________;给排水管道:____________;构筑物:____________。...

  • 工程施工电子合同2022(精选17篇)
  • 一、合同双方:甲方:乙方:二、承包内容:电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。...

  • 查看更多>>

    承包合同

【承包合同】栏目最新